零星工程施工合同范本 零星施工合同,零星施工合同范本

签订零星施工合同的主要目的是为了明确责任,分工协作,共同完成国家建设项目的设计任务。零星施工合同怎么写呢?以下是在小编为大家整理的零星施工合同范文,感谢您的欣赏。

零星施工合同范文一

甲方: 乙方:

经甲乙双方友好协商达成以下协议,双方必须严格遵守。

一、 甲方以包工包料的方式承包给乙方进行消防后续工程施工,主要做法:消防控制联动系统;消防水池、水泵、管道等。

二、 合同数量及工期:A1A2消防联动,工程总价捌万元整(含税)。 工期: 2015 年 7 月 11 日— 7 月 21 日

三、 乙方严格按照设计要求规范施工。施工过程中,发生的一切质量、安全事故由乙方负责。

四、 合同金额及付款方式:

1、合同金额:8万元整(含税)。

2、合同签订后,甲方预付工程款 4万元。

3、工程完成后,双方组织专业人员进行验收,验收合格后,甲方支付合同余额4万元。

四、其他约定

1、施工执行国家有关的保修政策。

2、本合同自签字之日起生效。

甲方:济宁市剑华中兴滑雪制品有限公司 乙方:

签字: 签字:

年 月 日

零星施工合同范文二

发包人(全称):_

承包人(全称):__

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工协商一致,订立本合同。

一、工程概况

工程名称: 营房维修工程 工程地点: 延川县武警中队 结构形式:___________ 层数:_______ 建筑面积:________

工程立项文号:__________________

资金来源:_财政拨款__ _

二、工程承包范围

承包范围:营房维修(涂料返修、地板砖返修、内墙墙砖粘贴、洗漱间返修等)

不包括的工程范围:_ _________

三、合同工期:

总日历天数_40 天,开工日期: 2014 年 3 月_ 15 _竣工日期_2014 年 4月_25 日。

四、质量标准

工程质量标准:__ 符合规范要求

五、合同价款

1、本合同价款采用固定总价合同确定,合同总价(大写):民币)元(小写)¥:_

2、合同价款调整,双方约定合同价款的其他调整因素:

3、工程付款方式:双方约定的工程进度款支付是: 工程竣工后一次性支付

六、双方约定责任

1、发包人应按约定的时间和要求完成以下工作: 营房维修

2、承包人应按约定时间和要求,完成以下工作: 工程款的支付

七、施工组织设计和工期

1、承包人提供施工组织设计(施工方案)和进度计划的时间:_

2、双方约定工期顺延的其他情况:_

八、本协议书中双方为履行本合同的有关洽商、变更等书面协议、文件,视为本合同的组成部分。

九、承包人按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

十、发包人按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。

十一、合同生效

合同订立时间: 年_ _ 月______日

合同订立地点:_

本合同双方约定签字盖章后生效。

发包人:(签字盖章)____ 承包人:(签字盖章)_____

法定代表人:___________ 法定代表人:_____________

委托代理人:___________ 委托代理人:______________

地址:_________________ 地址:____________________

电话:________________ 电话:__________________

开户银行:______________ 开户银行:_____________

帐号:_______________ 帐号:_______________

零星施工合同范文三

总包方(甲方):____________________________

分包方(乙方):____________________________

地 址: 电话:____________

法定代表人:____________ 职务:____________

依照《中华人民共和国合同法》、建设部《建筑安装工程总分包实施办法》,经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。

第一条 工程项目

一、工程名称:________________

二、工程地点:________________

三、工程编号:_________施工许可证号:_______营业执照号:_______

四、分包工程范围及工程量(附预算书)

五、分包工程期限________年____月____日开工,________年____月____日竣工。

六、分包工程人工费用________元。

七、乙方投入工种及人数________人。

第二条 工程结算

按分包工程项目,第一个月预支生活费,按合同人数每人____计算,下月结算时扣回,在工程施工进行中按当月完成的验收合格工程量预结(幅度不得超过已完成量的80%)工程竣工后经甲乙双方共同验收合格,予以结算。

第三条 工程质量

甲方根据国家质量验收规范和评定标准进行技术交底和组织验收,乙方按照施工图纸和说明书要求,精心组织施工,保证工程质量,如质量不合标准,必须返工修理,其工料费损失,由乙方承担;如工程质量低劣又无法挽救的,应由乙方负责赔偿全部工料损失。

第四条 安全生产

一、甲方对乙方承担的工程要做安全交底,提出明确的安全要求,并进行监督检查,乙方必须认真贯彻有关安全施工的规章制度,严格遵守安全操作规程,对甲方提供的安全生产设施,乙方经检查合格方可使用,施工中如因违反上述规定而发生伤亡事故,其损失由乙方负责。

二、劳动保护用品及施工中属个人使用的带电操作具如绝缘手套、胶靴等由乙方自行解决,如乙方确有困难,可提出需用计划,甲方协助解决。

三、在施工过程中,乙方因违反消防条例和法规造成的火灾事故,由乙方负责。

第五条 材料供应管理

乙方设专人向甲方办理水泥、钢材、商品构件、五金、油毡、沥青及水、电、暖、卫等专项用料的限额领料手续。乙方应严格按照甲方提供的质量要求和材料配合以施工。乙方施工中用料浪费及不合理的超出限额部分,由乙方负担。乙方在施工中按垛(堆)使用材料,做到日用日清,活完料净,保持现场整洁。

第六条 施工机具

一、对甲方负责供应的机具,乙方应认真保管爱护,如有丢失损坏,乙方负责赔偿。

二、施工需用的中、小型机械,由甲方按施工方案配备,一台机械应配备一名司机,保证乙方正常施工,乙方不准擅自操作设备(自带机械按有关规定处理)。

第七条 现场管理

一、甲、乙方人员要严格遵守现场各项管理制度,在甲方现场负责人统一领导下组织施工,有关计划、进度、材料供应等工作双方应密切配合,保证施工顺利进行。

二、乙方应对施工人员进行遵纪守法和安全生产、爱护财产的教育,并指定专人负责现场保卫工作,严禁偷拿现场用料,如有违反现场管理制度的不法行为,甲方有权采取必要措施,乙方应承担法律责任,并负责赔偿经济损失。

三、分包人员要保持相对稳定,出入施工现场要佩戴工作标志,不准合同外人员出入现场和住宿。

第八条 违约责任

一、乙方分包的工程项目,不得再行分包。在施工过程中经检验达不到国家验收规范规定,不能保证工程质量,甲方有权终止合同,造成返工的损失,乙方应予赔偿。

二、合同签订后,不经双方协商同意,任何一方不得随意变更或解除。如乙方不经甲方同意,单方解除合同时,应由乙方赔偿甲方因影响施工计划造成的经济损失;如甲方中途解除合同,应赔偿乙方因此造成的经济损失。

三、乙方必须按合同规定的工期及质量要求完成,否则每逾期一天,应偿付给甲方按分包工程人工费____%的逾期违约金。

四、甲乙双方不得借故拖欠各种应付款项,如拖欠不付,按银行短期贷款利率,偿付给对方逾期付款违约金。

第九条 附则

一、本合同发生纠纷时,当事人双方应及时协商,协商不成时。解决不了的,可按以下第( )项解决:(1)向建筑物所在地经济合同仲裁委员会申请仲裁,(2)向人民法院起诉。

二、本合同一式__份,甲乙双方各执正本一份。其余副本,报送____ 备案。

三、要求鉴证(公证)的,可到建筑物所在地的区、县工商行政管理局进行鉴证或公证处公证。

零星工程施工合同范本 零星施工合同,零星施工合同范本

四、双方商定的其他条款:

第十二条 合同附件及有效期

一、合同附件:

工程预算书;

二、本合同自双方盖章之日起生效,至工程全部竣工并结算完毕后失效。

总包单位:________________________

法定代表人:______________________

____年____月____日

分包单位:________________________

法定代表人:______________________

____年____月____日

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/256861/480472352.html

更多阅读

建设工程施工合同范本、工程质量保修书 装修保修合同范本

建设工程施工合同(GF—1999—0201)第一部分 协议书  发包人(全称):  承包人(全称):  依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程

2013版建设工程施工合同范本 政府的工程发包人

建设工程施工合同示范文本(GF--91--0201)一、词语涵义及合同文件第1条 词语涵义建设工程施工合同文本,由建设工程施工合同条件(以下简称合同条件)和建设工程施工合同协议条款(以下简称协议条款)组成。其用词用语除协议条款另有约定外,应具

建设工程施工合同2009 建设工程施工合同范本

 建设工程施工范本  发包方(甲方):  承包方(乙方):  依照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和国家工商行政管理局、建设部管理局、建设部颁发的《建设工程施工合同示本》(cf91-0201),就本项

装修工程施工合同范本 装修工程施工的合同范本

 工程施工的范本  发包方 ( 简称甲方 ) :______________________________  承包方 ( 简称乙方 ) :______________________________  根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《中华人民共和国

声明:《零星工程施工合同范本 零星施工合同,零星施工合同范本》为网友绿色小清新分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除