市政排水工程施工合同 市政排水工程施工合同模板

市政排水工程是一项非常重要的基础设施,同时其也是城市建设的重要组成部分。那么签订市政排水工程施工合同需要注意什么呢?以下是在小编为大家整理的市政排水工程施工合同范文,感谢您的阅读。

市政排水工程施工合同范文1

甲方:(以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就工程承包事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况:

1、工程名称:板桥镇新社区排污工程。

2、工程地点:板桥镇新社区。

3、工程内容:管沟及深井土方开挖,HDPE中空壁缠绕管安装,1000×800深井砌筑及井盖安装,该排污工程最后接入社区主排水管网。

4、工程量预计:HDPE中空壁缠绕管2500米,联体沉井120座,单体沉井60座。

二、工程承包方式和承包范围:

1、承包方式:合同价款为捌拾万元整(800,000.00),乙方包人工、包材料、包机械、包质量,按图纸及相关说明完成施工。

2、工程承包范围:板桥镇新社区内排污工程

三、付款方式:工程全部竣工经甲方、监理验收合格,竣工资料交付甲方且工程结算后10日内甲方向乙方支付至工程结算总价款的 60%,余40 %为质保金,质保金在1年内一次性支付。

四、竣工结算及签证:

1、结算方式:结算价=合同价款+有效变更签证+其它经甲方认可的有效签证价款。

2、有效变更签证部分按下列所述执行:

2.1、经甲方认可的图纸增减工程量(含漏项部分),计取方法为:

2.2其它经甲方认可的有效签证价款

3、所谓有效签证是指同时具备以下条件的签证:

(1)在7日内书面提出;

(2)经乙方项目经理签字及盖章;

(3)经甲方项目监理签字及盖章。

4、乙方必须在工程通过验收合格后7个工作日内向甲方提交结算报告。甲方收到乙方递交的合格结算资料后7个工作日内审查完毕并通知乙方。

五、工期要求及施工进度:

1、工期:合同签订生效后,自甲方书面通知之日起 个日历天完工。乙方在接到甲方开工令通知后应在通知回执上签字确认, 否则以甲方通知载明日期为准。

2、进度:本合同工程应与土建施工紧密配合以确保工期。

3、除非经过双方的确认和有效签证,工期不予顺延,但因甲方原因及雨、雪天造成的无法正常施工的除外。

六、工程验收标准:

市政排水工程施工合同 市政排水工程施工合同模板

1、工程材料符合国家有关方面规定的质量标准,规格型号符合图纸及相关说明。

2、工程具备竣工验收条件时,乙方向甲方提交竣工验收报告。甲方收到竣工验收报告后 天内组织验收,并在验收后3天内给予认可或提出返工或整修要求。

3、乙方提供竣工验收资料并确保该工程通过验收,甲方应办理好有关备案手续。

3、乙方不得随意变更排水工程的设计图纸,应严格按照甲方认定的施工图要求进行施工;如需变更必须按照有效签证的程序提出申请,经甲方、监理签字认可后才能变更。

4、在本合同工程未交付给甲方使用前,乙方应负责已完工程和材料的保护、保管,因保管、保护不当造成的损失由乙方独自承担。

八、违约责任:

1、因甲方原因不能按照合同约定的时间支付工程款的,逾期每天按应付款额的3﹪向乙方支付违约金。

2、因乙方原因不能按合同要求完成工作内容、质量存在问题则乙方按应付款额的3﹪向甲方支付违约金。

3、一方违约后,另一方要求违约方继续履行合同时,违约方承担上述违约责任后

4、工程竣工验收通过,经甲方确认并签署书面意见的日期为实际竣工日期。工程仍应继续履行合同。按甲方要求整改后通过竣工验收的,实际竣工日期为乙方修改后经甲方确认并签署书面 意见的日期。

七、双方责任:

1、甲方提供施工用水、电源,施工中用水、电费由乙方自理。

2、 乙方在工程现场服从甲方及监理公司指挥及工作的统筹安排,应严格遵守该项目《施工现场管理制度》按时参加由甲方及监理组织的各种工程会议,并完成会上双方确认的工作内容。

九、合同的解除和变更:

1、合同的中途解除:

1.1因不可抗力致使合同无法履行。

1.2因一方违约致使合同无法履行。

2、合同的终止:工程完工并结清工程款后合同自行终止。

3、合同的变更:本合同如需变更须经双方协商一致并另行签订变更协议。

十、因本合同发生的争议双方协商解决,协商不成的由法院判决。

十一、未尽事宜,双方另行协商解决。

十二、本合同一式肆份,甲乙双方各执贰份,具有同等法律效力。

十三、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

市政排水工程施工合同范文2

甲方(全称):

乙方(全称):

依据《中华人民共和国合同法》、《建设工程施工合同》以及投标文件、招标过程中双方签署的补充文件签订承发包合同。

一.工程名称:__________给排水工程

二.建设地点:____________

三.工程内容及工程量: 本工程的内容及工程量严格遵循招标 文件和标前答疑的有关规定,承包方投标文件内容与之相矛盾的,以招标文件和标前答疑及施工图为准。

四,工程内容:

1)全长约1500M的自来水供水管网工程。

2)全长约12000M的排水管网工程。

3)施工临时水电接引、临时道路:由施工单位自行解决。费用含在合同价款中。

4)原路面的破除、清运、沿线挡土墙以及拆除建筑的垃圾外运包含在本次合同范围内,交通管理设施、路灯、绿化、沥青混凝土路面不在本次合同范围内。

五,工程承包方式:

1、工程实行包工、包料、包工期、包质量,非经甲方同意,乙方不得将承包工程的任何部分分包。

2、乙方不得将中标的全部工程转包给他人,也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转让给他人。

3、工程分包不能解除乙方任何责任与义务。乙方应在分包场地派驻相应管理人员,保证本合同的履行。分包单位的任何违约行为或疏忽导致工程损害或给甲方造成其他损失,乙方承担连带责任。

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/244261/760233610.html

更多阅读

建筑工程施工合同补充协议1 建筑施工合同补充协议

建筑工程施工合同补充协议发包方: (以下简称甲方)承包方: ,工程承包资质等级为 级, 法定代表人 。(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方

2013年最新建设工程施工合同示范文本) 施工合同示范文本2016

(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)  住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共

建筑装饰工程施工合同的审核方法 装饰装修施工合同范本

建筑装饰工程施工合同的审核方法笔者长期担任某一在建筑装饰行业连续排名在前十名的建筑装饰公司的法律顾问,为其审核大量的建筑装饰工程施工合同,现在就以此类合同为例,说说合同审核中具体应该审什么,对于其它类型的合同,也可以参考比

声明:《市政排水工程施工合同 市政排水工程施工合同模板》为网友凊蒝分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除