亮化工程施工合同 亮化工程施工承包合同

亮化工程又叫城市光彩工程,是指为了美化城市环境,提高城市的整体形象,而对标志性建筑、商场、旅游景区、街道的人流量多的地方进行灯光亮化。那么亮化工程施工承包合同又是怎么一回事呢?以下是小编整理的亮化工程施工承包合同,欢迎参考阅读。

亮化工程施工承包合同范文一

建设单位(简称甲方):

施工单位(简称乙方):

遵照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包条例》,以明确甲乙双方在施工过程中的责任、权利和义务,密切双方的合同,共同确保工程施工任务按时顺利的按质完成,经甲乙双方协商达成如下协议:

一、工程概况:

1、工程名称:

2、解决 亮化问题。

二、工程性质:本工程属包工包料工程,采用50*37-220V真六段彩色内控护栏管 60 元/m²。

三、双方职责:

1、甲方安排技术人员负责工程质量监督。

2、施工过程中如遇楼房住户的阻拦干涉,甲方应协调处理,以保证施工不受各种因素的影响。

3、乙方应服从甲方技术人员的监督和管理,严格按照有关规程、规范和设计要求进行施工,加强施工质量和施工安全管理,如发生人员伤亡事故均由乙方负责。

四、本工程施工费用

1、付款方式:工程施工合同签订后甲方预付30%的材料预付款,待工程完工并通过验收合格后结清余款。

2、工程量:按验收测量结果为准。

五、本工程工期要求:本工程计划定于2014年 月 日开工,至2014年 月 日完工,如遇到较大自然灾害等特殊情况,工期可以适当顺延。

六、未尽事宜双方另行协商解决。

此合同一式二份,甲乙双方各持一份,经双方负责人签字后生效。

甲方(签章):

乙方(签章):

亮化工程施工承包合同范文二

合同号:

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商,就乙方承包甲方LED亮化工程施工事宜,达成如下协议,以期共同遵守。

一、工程概况

1. 工程名称: LED亮化工程

亮化工程施工合同 亮化工程施工承包合同

2. 地点:

3. 工程内容: LED亮化工程(楼体亮化;数码屏;发光字)

4、 合同工期(1)开工日期 (2). 合同工期总日历天数。

二、施工要求:

1、甲方提供LED数码管 ,乙方按照国家产品的标准验收,若产品质量经检验验收不合格的,乙方应及时通知甲方调换合格的产品,保证在合同规定的期限内完成施工,若给甲方造成损失的,乙方承担违约赔偿责任;

2、甲方负责提供施工场地和电源接入口(配电室电源接口)。

三、工程质量与验收

1、工程质量标准为合格。质量标准以国家或行业质量检验许定标准为依据。双方对工程质量有争议时,由双方同意的质量检验机构鉴定,所需费用及因此造成的损失,由责任方承担;

2、 甲方应在收到乙方的工程报告后三个工作日内组织进行验收,验收通过后,甲方应按照本合同约定付工程款;验收不合格的,应由乙方进行整改,整改期限计算在合同工期内。

四、工程款支付

1、合同签字生效后,甲方应在三日内一次性向乙方预付工程总额的 预付款;

2、 安装调试完及验收合格后,甲方在两日内应一次性向乙方支付剩余的工程款;

3、本工程质量保证期为 年。

五、甲方权利和义务

1、甲方指派 电话 作为其工程负责人,代表甲方对工程负责;

2、对施工质量行使检验权,监督权;

3、 对工程进度的检查,以及实际施工日期的提前或超过的鉴认权;

4、按照合同约定的期限和方式履行,对工程价款的支付义务。

六、乙方权利与义务

1、 乙方指派 电话 作为项目负责人;

2、乙方对现场所有人员进行安全教育,保持现场工作井然有序;

3、工程施工验收合格后,保修期为 年;

4、在保修期内,履行保修范围,项目的承包人即乙方应及时派人予以保修。

七、工期延误

因以下原因造成工期延误,经双方工程负责人确认,工期相应顺延:

1、 设计变化和工程量增加 ;

2、 一周内非乙方的原因,停电,造成停工累计超过8小时 ;

3、不可抗力 ;

4、约定或双方工程负责人同意工期顺延的其他情况。

八、现场施工安全

1、施工前,因保证工程成品和工程施工现场人员的全部安全,乙方应为施工现场的工作人员买好人身意外伤亡保险,如发生一切安全责任事故与甲方无关;

2、工程自验收合格后,双方现场施工负责人均签字为证。

九:其它事项:

1、本合同一式二份,双方各执一份,具有同等的法律效力,自收到预付款之日起生效,合同履行完毕时失效。

2、任何一方不得单方面违约,如有违约情况,违约方每日按300元缴纳违约罚金。

十:争议解决:

双方产生争议,可友好协商解决,协商不成可向双方所在地人民法院提起诉讼。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

代表: 代表:

电话: 电话:

年 月 日 年 月 日

亮化工程施工承包合同范文三

甲方(发包方):长沙信天房地产开发有限公司

乙方(承包方):湖南星电实业集团股份有限公司

乙方受长沙信天房地产开发有限公司委托和甲方签订长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程施工合同。根据《中华人民共和国合同法》和长沙市电业局有关规定,结合本工程的具体情况,经甲乙双方协商一致,签订本协议,作为办理、施工、验收、工程款结算等依据。

一、 工程概况:

1、 工程名称:长沙市芙蓉区古汉小学周边二十五支路道路亮化工程

2、 工程地点:长沙市芙蓉区古汉小学

3、 工程内容:亮化工程及地柜

二、 工程的承包及付款方式:

1、承包方式:采用包工包料总承包方式,以设计图为准,如发生变更办理签证。

2、本工程暂定总造价140万元。

3、结算方式:按实结算。工程量根据竣工图纸及签证计算,取费标准按湘建价330号文相关取费标准及解释说明,材料价格参考施工同期《长沙建设造价》发布的价格经芙蓉区审计局政府投资审计中心认可的价格结算,设计变更、现场签证按实际发生的工程数量进入结算,设计的变更必须有甲方、现场监理认可,按变更后的设计据实结算。

4、付款方式:经双方协商该项目工程的启动资金为90万元整,自签证本合同后三日内支付;工程土建竣工,路灯电缆敷设前甲方支付至合同预算金额的80%;工程完工后乙 方组织长沙市电业局及相关部门验收,验收合格并甲乙方编制结算报告交甲方甲芙蓉区审计局政府投资审计中心进行审计,结算审定后一个月内会清剩余工程款。

5、超出本合同约定、设计图之外的工程量,按甲方及监理的现场签证程序办理。

三、工期: 2011年11月1日之前完成全部施工内容。

四、 工程质量及安全:

1、严格按设计图纸与说明施工,并根据现行国家工程施工及验收规范规定要求验收。

2、经检查和检验不合格的材料,乙方无条件更换,并承担相关损失。

3、甲乙双方应按照国家劳动安全法规及行业安全规程、规范和湖南省电力公司及长沙电业局的有关安全规定,对工程项目进行有效的安全管理,明确安全责任,做好安全措施。

五、双方责任:

甲方责任:

1、负责路灯线路迁移中的相关手续(如毁绿、渣管大证费等)的办理并承担应由甲方支付的相关费用。

2、按本协议的要求支付工程款。

3、甲方负责提供本工程施工范围的地形图以及规划图,规划道路的路幅宽度、标高等有关资料。凡由于甲方提供的数据资料有误而造成改迁后的杆线不符合要求须返工的,所造成的损失及新增费用均由甲方负责。

4、提供足够的施工作业面,为乙方创造良好的施工环境。

5、甲方委托 为现场代表,监督乙方的施工质量和工作进度,协同解决施工中有关问题,并负责施工中涉及的有关单位直辖市事宜。 乙方责任:

1、按经审定后的施工图(含设计变更)完成全部埋管及灯杆基础等土建工作。

2、按甲方提供的施工图纸,并按期完成此项工程。

3、负责提供该工程实施的进度计划表。

4、乙方委托庄智为乙方受权现场代表,全权解决施工中有关问题。

5、工程质量按国家及地方现行规范进行施工验收。

6、施工期间,乙方应安全施工,防止安全事故的发生,乙方在履行合同中如因乙方责任发生的安全事故,责任均由乙方承担。

7、乙方应文明施工,交工前应清理现场。如因乙方原因造成工期延误或工程损失,由乙方承担全部损失。

8、因主体施工原因导致工期延误,则工期顺延,如因乙方原因造成工期延误或工程损失,由乙方承担全部损失。

9、竣工验收后,乙方应提供壹套完整的竣工资料给甲方,另叁套提交路灯所、芙蓉区审计局政府投资审计中心、市档安馆存档并办理相应移交验收手续。

六、其他约定:

1、乙方如不能按协议工期施工或施工质量达不到设计规范要求,则乙方承担相应责任,但如因非乙方的原因导致工期顺延,则乙方不承担延期责任。

2、甲方应按时支付工程款,如不能按期支付,应承担相应同期银行利率的违约金。

3、合同履行过程中,任何一方不得擅自变更或解除合同,否则承担违约责任。

4、双方在执行协议过程中,应本着实事求是、互相谅解、友好协商的原则解决施工中的问题。

5、本合同未尽事宜,由甲乙双方协商解决。

6、双方发生争议后,除出现下列情况的,双方都应继续履行协议,保持施工连续,保护好已完工程:A:合同确无法履行;B:双方协议停止施工;C:法院要求停止施工。

7、本协议经双方签字盖章生效;一式陆份,甲乙双方各执叁份。

甲 方:(盖章) 乙 方:(盖章)

甲方代表:(签字) 乙方代表:(签字)

开户行: 开户行:建行袁支行

帐 号: 帐 号:43001796061059009988

2011年 月 日 签约地点:湖南长沙

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/238861/423359665.html

更多阅读

建筑工程施工合同补充协议1 建筑施工合同补充协议

建筑工程施工合同补充协议发包方: (以下简称甲方)承包方: ,工程承包资质等级为 级, 法定代表人 。(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则,双方

2013年最新建设工程施工合同示范文本) 施工合同示范文本2016

(GF—2013—0201)建设工程施工合同(示范文本)  住房和城乡建设部国家工商行政管理总局说明为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为,维护合同当事人的合法权益,依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共

建设工程施工合同中被挂靠方的责任 建筑施工挂靠合同

内容提要:在建筑施工合同中,在发包人提起的诉讼中,如果发包人是善意不知晓该挂靠协议,挂靠符合代理的法律特征,可以被看做是代理,代理行为违法,被代理人和代理人承担连带责任;在工程质量争议中,挂靠方和被挂靠方对发包人共同侵权,承担连带赔偿

声明:《亮化工程施工合同 亮化工程施工承包合同》为网友三生池水覆流年分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除