建筑模板施工合同 建筑安装施工合同范本_建筑安装施工合同模板

随着社会经济的快速发展,当今我国各城市中建筑安装工程的数量逐渐增多,各项施工技术也越来越成熟,签订建筑安装施工合同需要注意什么呢?以下是小编为大家整理的建筑安装施工合同范文,欢迎参考阅读。

建筑安装施工合同范文1

建设单位: (以下简称甲方) 合同签订地址

施工单位: (以下简称乙方) 签 订 日 期 年 月 日

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》双方本着平等互利、互信的原则,签订本施工合同。

第一条:工程项目及范围:

(注:空格如不够用,可以另接。)

第二条:工程期限:

本工程自 年 月 日至 年 月 日完工。

第三条:质量标准:

依照本工程施工详图、施工说明书及国家建委颁发的建筑安装工程施工及验收暂行技术规范与有关补充规定办理。做好隐蔽工程,分项工程的验收工作。对不符合工程质量标准的要认真处理,由此造成的损失由乙方负责。

第四条:甲乙双方驻工地代表:

甲方驻工地代表名单 乙方驻工地负责人名单

第五条:材料和设备供应:

凡包工包料工程,由甲方提供材料计划,乙方负责采购调运进场,凡包工不包料工程,甲方应根据乙方施工进度要求,按质按量将材料和设备及时进场,并堆放在指定地点,如因甲方材料和设备供应脱节而造成乙方待料窝工现象,其损失由甲方负责。

建筑模板施工合同 建筑安装施工合同范本_建筑安装施工合同模板

第六条:付款办法:本工程预决算按江苏省常州市单位估价表编制或江苏省综合定额。

1.基建项目技省建工局和建设银行规定办法付款。

2.工程费用按下列办法付款:

工程开工前甲方预付工程款 %计 元 工程完成 时甲方付进度款 %计 元 工程完成 时甲方付进度款 %计 元 工程竣工后余款 %一次结清 计 元

第七条:竣工验收:

工程竣工后,甲、乙双方应会同有关部门进行竣工验收,在验收中提出的问题,乙方要限期解决。工程经验收签证、盖章并结算材料财务手续后准交付使用。

第八条:其他:

1.甲方在开工前应做好施工现场的“三通”。(路通、水通、电通)。

2.单包工程甲方应帮助乙方解决住宿和用膳问题。

3.施工中如甲方提出工程变更,应有甲方提请设计部门签发变更通知书,由于工程变更造成的损失由甲方负责。

4.本工程设计预算如有漏列项目或差错,在本合同有效期内审查修正,竣工结算时以工程决算书为准。

第九条:本合同一式 份,在印章齐全后,至工程竣工验收,款项结清前有效。本合同未尽事宜,双方协商解决。

第十条:违约责任:

第十一条:解决合同纠纷的方式由当事人从下列方式中选择一种:

1.协商解决不成的提交常州仲裁委员会仲裁;

2.协商解决不成的依法向常州人民法院起诉。

第十二条:其它约定事项:

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

建筑安装施工合同范文2

甲方:建设单位 (以下简称甲方)

乙方:施工单位: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及相关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任,经双方协商同意签订本合同。

第一条 工程项目

1.工程名称:

2.工程内容:

a.钢屋架制作安装,彩钢压型板安装、屋顶两侧有组织排水、沟槽及¢100PVC雨落管安装,跨度24m,长度83.6m,柱距为7.6m,檐口高度7m,不含门窗、基础。彩板封面——单面,维护墙。

b.墙面、屋面剪刀叉、柱间的支撑,细杆、墙面加固。

c.材料的规格

墙面、屋顶彩板厚度∫=0.476mm

房面水平支撑:114×3cm焊管

细杆:114×壁厚3cm

墙面剪刀叉:¢16的圆钢

墙面套管:¢32镀锌焊管 140×40×2.0×20

注:(所有钢制结构必须刷两遍防锈漆和一道面漆,连接焊点须正规操作)

3.工程单价及造价:单价为208元/m2(不含税),其中包括人工、机具、 机械、材料、租赁、安全措施费、劳保等费用,具体结算按甲方现场实际收方结算。

4.工程款支付:乙方完成整个工程的50%时,甲方按工程总造价的50%给乙方支付工程款,余款(除质保金外)在10天内经甲方验收合格后,一次性付清所有余款

第二条 工程质保

该工程质保期壹年,并扣合同总价款的3%作为质保金;如无质量问题质保期满质保金一次性退还。保质期内乙方应负责维护。

第三条 施工工期及施工措施

1、合同签订后,甲方基础工程完成后及时通知乙方,乙方立即进场施工,工期为30天,除不可抗力因素(如下雨)工期可适当顺延。

2、工程质量:按甲方要求进行施工,质量要求达到合格。

第四条 甲方责任和义务

1、甲方派

2、甲方及时协调在施工中出现的各种疑难问题。

3、甲方给乙方提供住宿、用电、用水及施工场地。

第五条 乙方责任和义务

1、乙方派为现场负责人,联系电话

2、乙方严格按照规程办理,坚持文明施工,保证质量,做到安全生产, 若发生工伤事故和不文明施工所造成的一切损失,一概由乙方负责。

3、乙方采取有效措施保证按合同工期完成施工任务。

4、乙方在施工中应及时清理现场,保持现场清洁,不影响其他施工。

第六条 工程验收

1、本工程质量验收标准按国家现行施工验收规范及质量评定标准执行。

2、乙方完成施工后,甲方在10天之内进行工程验收。

第七条 其他

1、本合同未尽事宜,经双方协商后,另签补充协议,并与本合同具有同等法律效力

2、本合同一式贰份,双方各执壹份,本合同双方签字盖章后生效。

3、本合同附现可计量的工程量清单及造价预算。

4、除本合同外另增加的部分,按本合同单价计算。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/219761/138269247.html

更多阅读

消防安装工程施工合同 消防安装工程施工合同书

发包方XXXXXXXXX房地产开发有限公司 (以下简称甲方)承包方: (以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则,结合本工程具体情况,甲方同意将衡阳盛世豪廷消防工程承包给乙方施工,从报建到验收合格发证

安装工程施工合同范本 建筑安装工程施工合同范本

   2015建筑安装工程施工范本  发包方:_________(以下简称甲方)  承包方:_________(以下简称乙方)  依照《中华人民共和国合同法》经双方协商一致,签订本合同,并严肃履行。  第一条 工程项目  1.工程名称:_______

声明:《建筑模板施工合同 建筑安装施工合同范本_建筑安装施工合同模板》为网友友人生活分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除