简易建筑施工合同范本 简易建筑工程合同范本,简易建筑工程合同

进入新世纪以来,我国经济建设发展速度越来越快,城市化进程也成为拉动国家经济的一个重要引擎,因此,建筑工程建设速度的加快就成为一个重要议题。那么对于简易建筑工程合同你了解多少呢?以下是在小编为大家整理的简易建筑工程合同范文,感谢您的阅读。

简易建筑工程合同范文1

甲方: (以下简称甲方)

乙方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称: 地点:

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、 付款方式

六、总工期要求 个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

简易建筑施工合同范本 简易建筑工程合同范本,简易建筑工程合同

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款 元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。

2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。和解、调解不成的,按以下方式解决争议:

第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;

第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

简易建筑工程合同范文2

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》等有关规定,为明确双方在施工全过程中的利益、义务和经济责任,经双方协商签订本合同。

一、承包范围及内容

1.工程地址:兰溪墩头开发区

2.工程项目:兰威体育用品有限公司三号厂房

二、承包方式

包工按图纸规定施工。

三、工程款计算方法

工程造价:约 万元,工程量清单计价表中综合单价为结算综合单价,其余项目综合单价按工程量清单计价表中的综合单价结算,工程量按实计算,单价不变。

四、付款方式

付款方式:

五、工程开工时间及竣工时间

工程开工时间:

工程竣工时间:

六、工程质量及材料要求

1、本工程必须按图纸施工达到合格等级,如达不到合格等级的,乙方须返工,直到达到合格为止。

2、所提供的机械设备必须满足工程需要,限期内不到位的,予以清退责任人,并没收全部履约保证金。

3、业主将推行质量社会群众监督制度,公开主要技术指标,接受社会群众监督。如施工单位被举报三次,且调查属实,业主有权将施工单位清除出场。

七、工程监督

该工程由 甲方 实施监督,乙方必须按合同文件规定的范围内指导进行施工,并接受社会监督。乙方必须加强安全监理,做到安全施工。

1、本合同一式

2、本合同自双方签字之日起生效。

3、本合同所含条款如对特殊情况未尽事宜,双方可根据具体情况,再作协议,经审定后作为本合同的附件,以便共同遵守。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

简易建筑工程合同范文3

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,及其他法律行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则经甲乙双方协商,甲方同意将 薛庙社区30#住宅楼 工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。

一、工程名称: 兖州市薛庙社区30#住宅楼

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、 付款方式

六、总工期要求 个工作日。

七、甲方责任

1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。

2.甲方因施工材料短缺导致乙方施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担误工及乙方经济损失。

八、乙方责任

1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。

2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至验收合格,延误期每日罚款 元。

3.施工现场用材严禁乱堆乱放,做到符合质量验收规范节约制,安全检查达标制,杜绝材料浪费,发现有浪费现象者,每次罚款 元。

九、工程质量、安全及保修

1.乙方应按照甲方要求精心施工,工程质量符合主体验收质检部门标准。

2.杜绝违章、酒后作业凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。

3.工程主体竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。

十、争议及解决办法

未尽事宜,甲乙双方协商解决。

十一、本合同一式两份,甲方一份,乙方一份,双方签字盖章后生效。

甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

法定代表人(签字):_________ 法定代表人(签字):_________

_________年____月____日 _________年____月____日

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/215261/25304378.html

更多阅读

最新版施工合同范本 新版建筑施工合同范本

 新版建筑施工范本  招标编号( )  甲方(建设单位):  乙方(施工单位):  遵照《建设工程施工招标投标监督管理规定》要求,经工程项目报建和市招标办备案,甲、乙双方对本工程项目进行了商议。经甲、乙双方协商,特定协议

建筑施工合同范本2017 2017建筑施工安全责任书范本

  确保基础工程的安全生产,搞好基础工程的质量进度。安全建筑,爱华网小编为大家收集整理了建筑施工安全责任书范本,供大家学习借鉴,希望对你有帮助!  建筑施工安全责任书范本一  甲方:  乙方(项目负责人):  一、单位名

声明:《简易建筑施工合同范本 简易建筑工程合同范本,简易建筑工程合同》为网友手捧阳光伪坚强分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除