开发商最怕购房者什么 开发商交房难 购房者要不要为成本买单

说好的交房日期,开发商屡屡爽约;说好的办证日期,开发商却一改再改,开发商声称成本增加,业主认为开发商违约。期房交易中,购房者是否应承担开发商的经营风险?

开发商最怕购房者什么 开发商交房难 购房者要不要为成本买单

真实案例

2011年4月,某单位与某开发商签订购买、住宅楼相关协议,明确每平方米均价3760元,地下小房和地下车位的价格与团购价每平方米相差不得超过100元等。2011年5月,王某等100多名单位干部职工,分别与该开发商签订购房协议,约定2012年5月31日前交房,并办理好房产证,并明确了延期交房办证的违约责任和建筑材料品质。

交房到期后,开发商未能交房。2013年4月,开发商向该单位发函,承诺对地下小房款业主可暂不交,作为终解决违约事项的质押金,同时免除业主一年的物业服务费。2013年5月,开发商向100多户业主交房。2013年10月,开发商催促该单位及时支付车位款并办理房屋产权证书等事宜。因双方争议无法协商解决, 100多户业主将开发商诉至法院,要求开发商对延期交房办证的违约行为进行赔偿。

业主方主张,开发商未按购房协议如期交房,并且电梯、门窗等品质标准不符合约定,履行协议严重违约,开发商应按照购房协议约定赔偿延迟交房、逾期办证违约金及贷款利息差额共计37.2万余元。此外,开发商还需向业主赔偿建筑材料差价和容积率与原审批不符带来的损失。

对此,开发商则辩称,在施工过程中,因政策原因造成工人工资、施工费用增加,必然导致建筑成本增加,业主们不承担增加的费用,导致工期延误等。另外,业主没有交付小房款和车位款,拒绝办理合同备案手续等同样存在违约行为。

一审法院审理后,判令开发商支付延迟交房违约金6.2万余元;在判决生效之日起90日内为业主办理房屋产权证、土地使用权证并支付延迟办证违约金;驳回业主的其他诉讼请求。

购房人不承担开发商市场风险

法院审理认为,双方签订的购房协议是当事人的真实意思表示,不违反法律、法规的强制性规定,依法成立并有效。业主依约支付了全部购房款,开发商未在约定的期限交房,构成违约,应承担相应的违约责任。开发商以人工费、机械台班费调整等导致建筑成本增加不能成为逾期交房的免责事由。由于开发商的原因造成逾期办理房产证,必然使购房业主不能在预期的时间对房屋充分行使占有、使用、收益和处分的权利。因此,开发商应支付购房业主延迟办证违约金。

目前,团购房晚交房、晚办证的现象十分普遍,在建筑施工过程中,开发商还会以物价变动或者政策调整等为事由,要求参加团购的购房人分担房屋价格变动负担,并通常把不能办证的责任归于购房人未签备案合同。

在团体购房时,除非组织职工团购房屋的单位与房地产开发企业真正的合作开发房地产项目的特定情形下,团购组织者(单位)介入参加团购的购房人与房地产开发商的房屋买卖交易,不影响参加团购的购房人作为个体购房人的法律地位。当开发商违约时,参加团购的购房人有权提出诉讼维护自己的合法权益。除非双方在购房合同中对开发期间房价变动有约定,否则,依据合同法的规定,购房人并不承担市场风险和对方的经营风险,无需为开发商所谓的“物价变动”买单。

  

爱华网本文地址 » http://www.413yy.cn/a/214761/157029816.html

更多阅读

蚊子最怕什么 灭蚊子最有效的方法

蚊子最怕什么——简介夏天又到了,可恶的蚊子也随之而来。想必很多朋友都被蚊子骚扰过,小编尤其恨它们。怎样驱赶蚊子,我们要找到蚊子的克星!蚊子最怕什么,小编今天就给大家分享!蚊子最怕什么——工具/原料风油精一

翡翠保养最怕什么 翡翠保养

不同材质的饰品,有不同的特性,不同的美丽,但是不管是哪一种饰品,要想它持久漂亮,依旧如新,保养是我们必须坚持的课题。玉石类的饰品,其他材质的饰品,要格外注意碰撞和摔碎的问题。下面我们来看看翡翠保养最怕什么?1、翡翠保养怕化学品和高温

创业者最怕讨厌什么 前怕豺狼后怕虎,创业何来成功?

创业,其实人人都会成功。只是有些人被陈腐观念所束缚,也就失去获取成功的最佳时机,未能成为幸运的宠儿。事实也是,前怕豺狼后怕虎,何来成功。     大多数创业者只是一味的徘徊在创业大门外,而不敢迈进去。总被下面所说的五大理由所左

创业者最怕讨厌什么 创业者样子会被商家讨厌?

     创业者刚刚开始创业,拿货时,往往会与商家有纠纷,或者被商家冷言冷语,往往很多的新手以为"是我拿货少的缘故",商家狗眼看人低嘛,其实是大错特错。往往很多的新手自己身上有非常多的令人讨厌的地方,而不是"拿货少"。   作为商

创业者最怕讨厌什么 创业的6对“不怕”与“怕”!

创业,是很多上班族的梦想,辛辛苦苦工作了那么多年,终于有了位置、人脉、积蓄和方向,渴望开创一片新的事业天空,书写一段新的人生篇章。众所周知,上班和创业是两回事,有着极大的差异。一旦走在创业的路上,很多带着激情和梦想的创业者,就身不

声明:《开发商最怕购房者什么 开发商交房难 购房者要不要为成本买单》为网友一个人也能坚强分享!如侵犯到您的合法权益请联系我们删除